首页/ 题库 / [问答题]

某政府投资建设工程项目,采用《建的答案

某政府投资建设工程项目,采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)计价方式招标,发包方与承包方签订了施工合同,合同工期为110天。
施工合同中约定:
(1)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。
(2)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±l0%以外的,双方可协商调整综合单价;变化幅度±10%以内的,综合单价不予调整。
(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算;人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。
(4)规费综合费率为3.55%,税金率为3.41%。
工程项目开工前,承包方按时提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图5—4所示),并获得发包方工程师的批准。


根据施工方案及施工进度计划,工作8和工作I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
该工程项目按合同约定正常开工,施工中依次发生如下事件。
事件l:C工作施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延长10天,造成承包方人员窝工50个工日。
事件2:I工作施工开始前,承包方为了获得工期提前奖励,拟订了I工作缩短2天作业时间的技术组织措施方案,发包方批准了该调整方案。为了保证质量,l工作时间在压缩2天后不能再压缩。该项技术组织措施产生费用3500元。
事件3:H工作施工中,因劳动力供应不足,使该工作拖延5天。承包方强调劳动力供应不足是因为天气过于炎热所致。
事件4:招标文件中G工作的清单工程量为1750m3(综合单价为300元/m3),与施工图纸不符,实际工程量为l900m3。经承发包双方商定,在G工作工程量增加但不影响事件1—3而调整的项目总工期的前提下,每完成1m3增加的赶工工程量按综合单价60元计算赶工费(不考虑其他措施费)。
上述事件发生后,承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
【问题】

问答题
2021-08-30 16:10
查看答案

正确答案

1.(1)承包方就事件l可以提出工期和费用索赔。(0.5分)
理由:是发包方应承担的责任,且延误的时间超出总时差。(1.5分)
(2)承包方就事件2不可以提出工期和费用索赔。(0.5分)
理由:赶工是承包方应承担的责任。(1.5分)
(3)承包方就事件3不可以提出工期和费用索赔。(0.5分)
理由:是承包方应承担的责任。(1.5分)
(4)承包方就事件4可以提出费用索赔,不可以提出工期索赔。(0.5分)
理由:是发包方应承担的责任,且延误的时间为(1900-1750)/(1750/35)天=3天,未超出总时差(3天)。(3.5分)
2.事件1~4发生后,承包方可得到的合理工期补偿为3天。该工程项目的实际工期是110+3-2=111(天)。(4分)
3.事件1~4发生后,承包商可得到总的费用追加额:
事件1:
人员窝工补偿:50×50×(1+3.55%)×(1+3.41%)=2677(元)(0.5分)
1工作机械闲置补偿:1000×50%×l0×(1+3.55%)×(1+3.41%)=5354(元)(1分)
事件4:
G工作平均每天完成:1750/35=50(m3)(0.5分)
G工作增加工作时间:(1900-1750)/50=3(天)(0.5分)
增加工程价款:(3×50×300)×(1+3.55%)×(1+3.41%)=48186(元)(1分)
由于发生事件l、2,G工作需赶工完成2天工作量。
发生赶工费:(2×50×60)×(1+3.55%)×(1+3.41%)=6425(元)(1分)
承包方可获得的奖励工期为:110+3-111=2(天)(0.5分)
获得奖励费用:3000×2=6000(元)(0.5分)
所以,承包方可得到的总的费用追加额为:2677+5354+48186+6425+6000=68642(元)(0.5分)


试题解析

感兴趣题目
工程建设项目投资与建筑安装工程造价进行合理的管理在工程建设项目管理体系中的意义有()。
工程量清单、公路工程合同变更程序、变更工程的价款、分包合同及公路工程施工索赔等知识考点案例分析题: 背景 某一标段公路工程项目,采用工程量清单方式结算.按合同规定工程量计量采用监理工程师与承包人共同计量,如果出现零星项目采用计日工方法,在工程计量开始之前,监理工程师与承包方有关人员共同研究了工程计量的可能方法及工程变更程序及价款的计算方法. 承包商竞标取得合同后,考虑到自身特点和专业分工要求,将一部分工程分包给另外承包商施工,并与分包商签订了分包合同. 问题 1.什么叫工程量清单?计日工明细表包括哪些内容? 2.他们讨论的公路工程合同变更的程序可能是怎样的? 3.若根据监理工程师要求需要进行变更,变更工程的价款如何确定? 4.分包合同分为哪两类?两类的区别在哪?此处的分包合同是属于哪一类? 5.在合同实施过程中,因业主的原因使分包商所需用的设计图纸不能按时提供,分包商向承包商提出索赔?分包商的这种做法是否合理?为什么?
《建设工程施工合同(示范文本)》中约定的工程变更价款确定方法承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法确定()。
某工程施工过程中发生工程变更,合同中有类似变更工程的价格,按施工合同示范文本的规定,则该变更工程可按合同已有价格确定变更价款。
某工程施工过程中发生工程变更,合同中有类似变更工程的价格,按施工合同示范文本的规定,则该变更工程可( )确定变更价款。
某工程施工过程中发生工程变更,合同中有类似变更工程的价格,按施工合同示范文本的规定,则该变更工程可按合同已有价格确定变更价款。
某工程项目采用经审定批准的施工图纸及其预算方式分包形成的总价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现,因工程变更,承包人实际完成的工程量超过了合同中的工程量,则进行该分项工程计量时应( )。
某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量,则进行该分项工程计量时应()。
某工程项目采用工程量清单方式招标并签订总价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量,则进行该分项工程计量时应(  )。
某工程项目采用单价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更,承包人实际完成的工程量超过了工程量清单的工程量,则进行该分项工程计量时()。
某工程项目采用单价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更,承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量,则进行该分项工程计量时(  )。
某工程采用工程总承包的模式,则()也是工程总承包方项目管理的任务。
相关题目

在建设工程施工合同中,发包人的工程价款结算应当按照()进行。

某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款,法院应当()。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》,采用变动总价合同时,双方约定可对合同价款进行调整的情形有( )。

某工程合同工期约定为6个月,签订的合同价为95万元,则该工程适宜采用(  )方式结算工程款。

某工程采用单价合同,施工中工程计量时,若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量的增减,应按(  )计算。

针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划,属于工程项目的( )策划。

按照《建设工程价款结算暂行办法》规定,实行总承包的政府投资项目,其竣工总结算的审查人是()。
某工程施工承包合同采用单价合同,在签订合同时双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。在实际结算时,上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致,则价款结算应以( )为准。
某单位拟建一浴室,计算工期为4个月,土建工程合同价款为90万元,该工程采用()方式较为合理。
某建设单位建一锅炉房,预计工期为5个月,土建工程合同价款为50 万元,该工程采用( )方式较为合理。
某工程项目采用单价合同,在施工过程中进行某分项工程计量时发现因工程变更,承包人实际完成的工程量超过了工程量清单中的工程量,则进行该分项工程计量时()。
工程项目按照管理的主体部门不同,可以划分为 业主的工程项目管理 、()、施工单位的工程项目管理、政府的工程项目管理、咨询单位的工程项目管理管理五种类型。
全部或者部分使用政府投资的建设项目,预留保证金的比例一般为工程价款结算总额的()。
某一全部使用政府投资的建设项目,工程价款结算总额为6600万元,则该工程的保证金一般为()万元。
工程建设项目投资与建筑安装工程造价进行合理的管理在工程建设项目管理体系中的意义有()。
某政府办公楼工程,按照规定的程序,通过招标投标方式,选择了一家具有该工程要求的相应资质的项目管理单位,作为政府的代建单位,负责项目的投资管理和建设实施的组织工作。在该工程的前期工作阶段,政府在办理了项目可行性研究报告审批、土地征收等有关手续的报批工作后,该项目管理单位开始组织施工图设计。按照代建合同的约定,该项目管理单位严格控制项目投资、质量和工期,使工程得以圆满完工,经竣工验收后移交给使用单位。
《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算,是指对建设工程的()合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的约定,确定工程变更价款时,采用的方法有( )。
按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额(  )左右的比例预留保证金。
《建设工程施工合同(示范文本)》条件下,乙方确定工程变更价款时采用的方法有()。
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧